Типовой договор на изготовление вывески. Договор на изготовление наружной рекламы

на изготовление и установку наружной рекламы в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламодатель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламист », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в - дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «»2019 г. по «»2019 г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

Разработка эскизов .
Утверждение эскизов .
Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью » __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик» , в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности - « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу - _____ в соответствии с утвержденной Сметой (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет _____

2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ - в течение 1-го (одного) дня после получения аванса ;

окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ .

3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - ___ рублей 10 копеек.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти (пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.

10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ.

12.1. Приложение №1- Смета

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

ООО
	Юридический адрес
ИНН/КПП	ИНН/КПП
	ОГРН
Банк __	Р/счет
К/с	в ОАО « СМП Банк» г. Москва
БИК _	БИК

	Тел. +
Директор __________________. /	Генеральный директор __________________/ ______ ./
М.П.	М.П.

Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.

к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.

Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___». Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 м\кв. 1 штука.
Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе - « Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в « разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик.

№	Наименование	Цена за ед., без НДС	Стоимость, без НДС	Общая сумма, руб., в т.ч. НДС
Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие					169	9745,46
	Объемные буквы с открытым неоном.
	Логотип с открытым неоном (неон выполняется с погружением электрода в корпус)
	Электро-щит в сборе
Монтаж объёмных букв и электрощита					169	2788,1
	Монтаж Обьемных световых элементов, установка неона и его коммутация, установка электро-щита и подключение конструкции, пусконаладочные работы.
Всего

Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу. 1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: . 1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: . 1.8. Нанесение рисунка производится. 1.9. Освещение должно быть выполнено в виде. 1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов. 2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.

Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.
1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1.
Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.
Дата и время установки изделия определяемая Исполнителем, с учетом п. 5.2. настоящего договора. По согласованию между сторонами срок установки может быть перенесен на более раннюю дату. 5.2. Фактическое время прибытия Исполнителя на установку может отличаться от установленного не более чем на 2 часа.

6. Изменение даты работ по монтажу. 6.1. Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день. 6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки. 7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком. 7.1.

Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1.
Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до » » г. 5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота. 5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 5.5.

Договор на изготовление рекламной конструкции

Инфо

4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику. 4.9.

Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом. 10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка. 10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.

Москвы. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами. 11.3.

Договор подряда на изготовление наружной рекламы

Согласовываются следующие промежуточные этапы:

Разработка эскизов.
Утверждение эскизов.
Установка Рекламы.

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю. 5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. 6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1.
Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях. 1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1. Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Образец договора на изготовление наружной рекламы

Подрядчик обязан не позднее с момента обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: ; — обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы. 2.2.2.

Бесплатные образцы исков, жалоб, договоров и др. сайт

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в - дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «»2016 г. по «»2016 г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

Разработка эскизов .
Утверждение эскизов .
Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.